La penalidad por mora se aplica únicamente al retraso en la ejecución de la prestación principal en un contrato de supervisión, que es el control continuo de la obra. El incumplimiento por retraso en la aprobación de valorizaciones se sanciona con "otras penalidades" según lo previsto en el contrato.
Constatación Física Parcial y Validez de la Liquidación: Los Requisitos Mínimos de Participación Contractual
La controversia arbitral surgió por observaciones del PRONIS a la liquidación del contrato de supervisión del Consorcio Supervisor Huancavelica en el proyecto del Hospital de Huancavelica. El Tribunal Arbitral determinó la validez de la liquidación, desestimando las observaciones de PRONIS y reconociendo el saldo a favor del consorcio.
La Naturaleza Accesoria del Contrato de Supervisión: Implicancias para su Liquidación en el Marco de la Contratación Pública
La controversia en el arbitraje involucra la liquidación del contrato de supervisión entre el Consorcio Supervisor Tocache y PRONIED, tras la resolución del contrato de obra por fuerza mayor. El tribunal determinó que el Consorcio no cumplió con los requisitos para presentar la liquidación, ya que existían obligaciones pendientes.