El laudo arbitrario resuelve la disputa entre el Consorcio Vial Pro y Provias Nacional por la paralización de actividades en la Ruta 10. El Tribunal declaró fundada la solicitud de reprogramación por parte del Consorcio, ordenando a Provias Nacional que la aprobara y asumiera los costos del arbitraje, reconociendo causas externas a la paralización.
Laudo # 16 – Caso fortuito y fuerza mayor
Entidad: Ministerio Publico Contratista: Artecon Peru SAC Objeto del contrato: Obras Fecha de laudo: 18/10/ <<para el análisis de caso fortuito y fuerza mayor en contratación pública es necesario recurrir al Código Civil, específicamente el artículo 1315°, que determina como causa no imputable a un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. A su vez, a dicho … Seguir leyendo Laudo # 16 – Caso fortuito y fuerza mayor
Laudo # 2 – Caso fortuito o fuerza mayor
Entidad: SUNAT Contratista: Torres Cámara y Cia de obras S.A. Sucursal del Perú Objeto del contrato: Obra Fecha de laudo: 4/2/2022 <<En ese contexto, resulta propicio tomar en consideración los conceptos de “caso fortuito o fuerza mayor” que contempla el artículo 1315 del Código Civil (de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo … Seguir leyendo Laudo # 2 – Caso fortuito o fuerza mayor