Entidad: Programa Nacional De Infraestructura Educativa - PRONIED Contratista: Consorcio Moche Objeto del contrato: Obras Fecha de laudo: 27/10/2021 <<Ahora bien, en atención a la normativa antes citada, se advierte que para la procedencia de las ampliaciones de plazo, debe cumplirse con las siguientes formalidades: • Requisito N° 01: Afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. • Requisito N° 02: Anotación en el cuaderno de obra del inicio de la ocurrencia de la causal por parte del Contratista. • Requisito N° 03: Anotación en el cuaderno de obra del fin de la causal por parte del Contratista. • Requisito N° 04: Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor. • Requisito N° 05: El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. • Requisito N° 06: La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe.>> Fuente: http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/INTERNO/2021/066-2021.pdf
Descubre más desde Partícula Jurídica
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
