Los presupuestos deductivos vinculados son herramientas que facilitan la aprobación de prestaciones adicionales sin autorización de la Contraloría General. Al eliminar o sustituir prestaciones originales, optimizan el cálculo del límite del 15%. Esto permite gestionar modificaciones contractuales de manera más eficiente, manteniendo el monto evaluable dentro del límite legal.
¿Puede el Residente y/o Supervisor anotar la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra durante el periodo de suspensión del plazo de ejecución?
El numeral 178.6 del artículo 178 del Reglamento concede de manera explícita la posibilidad de llevar a cabo trámites inherentes a la gestión del contrato, incluyendo la aprobación de adicionales, durante la suspensión del plazo de ejecución contractual, siempre y cuando esto sea factible y no viole otras disposiciones del Reglamento. Por lo tanto, en … Seguir leyendo ¿Puede el Residente y/o Supervisor anotar la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra durante el periodo de suspensión del plazo de ejecución?
¿El tiempo de demora que se produce para que la Contraloría General de la Republica de forma expresa autorice la ejecución de prestaciones adicionales que superan el quince por ciento (15%) y que previamentehan sido aprobados por la Entidad; podrían enmarcarse también como causal de ampliación deplazo ajenas a la voluntad del contratista?
El Reglamento establece un plazo para que la CGR emita su pronunciamiento respecto de las prestaciones adicionales de obra cuyo monto sea mayor al 15% del monto del contrato original, pudiendo la entidad ordenar la ejecución de los referidos adicionales una vez vencido el plazo. Siendo así, considerando lo dispuesto en el artículo 197 del … Seguir leyendo ¿El tiempo de demora que se produce para que la Contraloría General de la Republica de forma expresa autorice la ejecución de prestaciones adicionales que superan el quince por ciento (15%) y que previamentehan sido aprobados por la Entidad; podrían enmarcarse también como causal de ampliación deplazo ajenas a la voluntad del contratista?
¿Es necesario que el contratista tenga conocimiento de la ratificación del supervisor sobre la necesidad de aprobación de adicional de obra?
3.1. En concordancia con el criterio contenido en la Opinión N° 045-2021/DTN, atendiendo a la relevancia que supone ejecutar una prestación adicional durante la ejecución de la obra, la ratificación sobre la necesidad de ejecutar dicha prestación, corresponde que sea conocida por el contratista a través de la anotación en el cuaderno de obra, de … Seguir leyendo ¿Es necesario que el contratista tenga conocimiento de la ratificación del supervisor sobre la necesidad de aprobación de adicional de obra?
Adicional de obra: ¿es materia arbitrable?
«3.8. De las normas transcritas, fluye que la decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República, de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales de obra hasta por el 15% o superiores a este porcentaje, hasta el 50%, respectivamente, no pueden ser sometidas a arbitraje; así las controversias que surjan … Seguir leyendo Adicional de obra: ¿es materia arbitrable?
Expediente técnico de adicional obra ¿puede el supervisor observarlo más de una vez?
3.1. El supervisor -o el inspector, según corresponda- como responsable de velar por la correcta ejecución técnica de la obra, en el ejercicio de sus funciones -en aplicación del Principio de Eficacia y Eficiencia y sin menoscabo de la obligación del contratista de elaborar diligentemente el expediente técnico del adicional- puede formular observaciones a dicho … Seguir leyendo Expediente técnico de adicional obra ¿puede el supervisor observarlo más de una vez?