Los gastos generales fijos no se incluyen en el presupuesto deductivo porque el contratista ya los incurrió antes del proyecto. Los gastos variables, como sueldos o alquiler, sí se consideran solo si eliminar partidas acelera la obra, permitiendo un ahorro en los costos. En resumen, los fijos no se deducen, los variables sí si acortan el tiempo.
Deducción de Gastos Generales por Reducción de Plazo: Cuando se reduce el plazo de ejecución de una obra como resultado de una modificación contractual, ¿corresponde deducir los gastos generales variables?
La deducción de gastos generales variables es válida cuando se aprueba una reducción de prestaciones que afecta el plazo de ejecución de una obra, según la normativa de contrataciones. Esta medida asegura un ajuste necesario en el contrato y mantiene el equilibrio económico al reflejar los costos reducidos debido a un menor tiempo de obra.
¿Puede una entidad incluir en sus términos de referencia o contratos una cláusula que establezca que las ampliaciones de plazo no generarán reconocimiento de gastos generales?
El OSCE ha establecido que el numeral 158.5 del artículo 158 del Reglamento es una norma imperativa que regula las ampliaciones de plazo en contratos, garantizando el pago de gastos generales acreditados. Este principio es inflexible y protege el equilibrio económico entre las partes, siendo nulas las cláusulas que lo contravengan.
¿Retrasos Justificados? El Tribunal Arbitral evalúa las solicitudes de Ampliación de Plazo del Consorcio Nessa-RSI
El laudo arbitral emitido el 2 de agosto de 2024 resolvió un conflicto entre el Consorcio Nessa Global Banking Solutions SA y el Banco de la Nación. El tribunal determinó la procedencia de ampliaciones de plazo y gastos generales, validando la resolución del contrato por el Contratista, pero rechazando la reclamación de la Entidad.
Si le procedimiento de recepción de obra se extiende por causas ajenas al contratista ¿la entidad debe reconcer gastos generales?
Sí. El Decreto Supremo 344-2018-EF, en su art. 208, numeral 208.16, establece que el tiempo de retraso durante la recepción de la obra se suma al plazo de ejecución, no extendiéndolo, sino permitiendo al contratista reclamar gastos generales si la demora fue ajena a él. Cabe precisar que la entidad solo efectuará el reconcimiento efectivo … Seguir leyendo Si le procedimiento de recepción de obra se extiende por causas ajenas al contratista ¿la entidad debe reconcer gastos generales?
Laudo # 12 – Gastos Generales
Entidad: Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED Contratista: Consorcio Supervisor Puno Objeto del contrato: Servicios “(…) efecto, la norma aplicable exige que para la procedencia del pago de los gastos generales y del costo directo, se requiere necesariamente que los mismos sean debidamente acreditados, es decir que los gastos y costos se encuentren documentados, … Seguir leyendo Laudo # 12 – Gastos Generales