El problema central radica en determinar si el contratista puede invocar la fuerza mayor —prevista en el artículo 1315 del Código Civil y el numeral 5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley 30225— como causal exoneratoria de responsabilidad frente a la entidad, cuando los lotes de Cisplatino (medicina) entregados obtuvieron resultados "No Conforme" … Seguir leyendo ¿Constituye el resultado «No Conforme» del control de calidad una causal de fuerza mayor que justifica el retraso del contratista en la entrega del producto farmacéutico?
Cuando el tiempo no es oro: El costoso error de una Entidad al confundir 104 días de reprogramación con una ampliación de plazo prohibida
El laudo arbitrario resuelve la disputa entre el Consorcio Vial Pro y Provias Nacional por la paralización de actividades en la Ruta 10. El Tribunal declaró fundada la solicitud de reprogramación por parte del Consorcio, ordenando a Provias Nacional que la aprobara y asumiera los costos del arbitraje, reconociendo causas externas a la paralización.
Límites de la compensacón por interrupciones eléctricas: Interpretación de la NCTSE en un caso de cliente de libre
La disputa entre Minera Veta Dorada y SEAL sobre interrupciones eléctricas entre noviembre de 2019 se centra en la responsabilidad. El Tribunal de OSINERGMIN determinó que las fallas se debieron a instalaciones de Minera Veta Dorada, eximiendo a SEAL de compensación. La NTCSE establece que los usuarios son responsables de sus instalaciones.
Laudo # 16 – Caso fortuito y fuerza mayor
Entidad: Ministerio Publico Contratista: Artecon Peru SAC Objeto del contrato: Obras Fecha de laudo: 18/10/ <<para el análisis de caso fortuito y fuerza mayor en contratación pública es necesario recurrir al Código Civil, específicamente el artículo 1315°, que determina como causa no imputable a un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. A su vez, a dicho … Seguir leyendo Laudo # 16 – Caso fortuito y fuerza mayor
Laudo # 2 – Caso fortuito o fuerza mayor
Entidad: SUNAT Contratista: Torres Cámara y Cia de obras S.A. Sucursal del Perú Objeto del contrato: Obra Fecha de laudo: 4/2/2022 <<En ese contexto, resulta propicio tomar en consideración los conceptos de “caso fortuito o fuerza mayor” que contempla el artículo 1315 del Código Civil (de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo … Seguir leyendo Laudo # 2 – Caso fortuito o fuerza mayor