La controversia entre Motores Diesel Andinos S.A. (MODASA) y el Ministerio del Interior (MININTER) se centra en la conformidad y el pago del servicio de mantenimiento de 25 ómnibus. MODASA confunde los documentos de conformidad y no demuestra haber seguido los procedimientos contractuales necesarios, lo que impide el cobro por sus servicios.
¿Retrasos Justificados? El Tribunal Arbitral evalúa las solicitudes de Ampliación de Plazo del Consorcio Nessa-RSI
El laudo arbitral emitido el 2 de agosto de 2024 resolvió un conflicto entre el Consorcio Nessa Global Banking Solutions SA y el Banco de la Nación. El tribunal determinó la procedencia de ampliaciones de plazo y gastos generales, validando la resolución del contrato por el Contratista, pero rechazando la reclamación de la Entidad.
¿Cómo influye la aplicación de penalidades por mora y otras penalidades en la validez de la resolución del contrato?
El Árbitro Único revisó la validez de la resolución del contrato entre DJL GLOBAL CONSTRUCTORES S.A.C. y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY, declarando nulas las penalidades aplicadas por mora. Argumentó que los retrasos fueron justificados, y que la Entidad no cumplió con el procedimiento de aplicación de otras penalidades, afectando la resolución del contrato.
Si las Decisiones Vinculantes emitidas por la Junta de Resolución de Disputas (JRD) se someten a arbitraje ¿es necesario continuar con el proceso de liquidación, a pesar de que esto contradiga los artículos 209.1 y 209.9 del mismo reglamento?
Es importante destacar que el numeral 209.9 del artículo 209 del Reglamento establece, en líneas generales, que no se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Sin embargo, es necesario prestar atención al numeral 251.3 del artículo 251 del mismo cuerpo normativo, el cual establece una excepción a esta regla general. Según … Seguir leyendo Si las Decisiones Vinculantes emitidas por la Junta de Resolución de Disputas (JRD) se someten a arbitraje ¿es necesario continuar con el proceso de liquidación, a pesar de que esto contradiga los artículos 209.1 y 209.9 del mismo reglamento?
Obligación esencial de la Entidad: El pago de la contraprestación
«Habiéndose determinado que la prestación fue debidamente ejecutada y que corresponde el pago del honorario de éxito pactado, nos encontramos entonces que no se ha cumplido con la equivalencia de las prestaciones recíprocas pactadas, incurriendo la Entidad en un incumplimiento de las condiciones que las partes tuvieron en cuenta al momento de celebrar el contrato, … Seguir leyendo Obligación esencial de la Entidad: El pago de la contraprestación
Vicio Oculto: Noción
«42. Al respecto, debemos mencionar que Max Arias Schreiber Pezet señalaba que “La noción del vicio oculto está ligada a la existencia de deterioros, anomalías y defectos no susceptibles de ser apreciados a simple vista y que de alguna manera afectan el derecho del adquiriente a su adecuada utilización.”; el mismo autor citando a Tartufari … Seguir leyendo Vicio Oculto: Noción
¿Es posible declarar la nulidad de un contrato por causales previstas en el Código Civil?
3.2. Por lo establecido en el artículo 44.6 de la Ley, se podría declarar nulo el contrato, celebrado al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, por alguna de las causales de nulidad establecidas en el Código Civil, como en el caso de haberse perfeccionado incumpliendo los plazos y los requisitos previstos en el … Seguir leyendo ¿Es posible declarar la nulidad de un contrato por causales previstas en el Código Civil?
Arbitraje: el adicional como materia no arbitrable
186. En este orden de ideas, para determinar si la pretensión de la demanda contra la cual se interpone la incompetencia es o no arbitrable, debemos preguntarnos qué se debe entender como “materia arbitrable”, según las normas que regulan la tramitación del presente proceso arbitral (LCE, Reglamento de la LCE, Reglamento arbitral, y LA), y … Seguir leyendo Arbitraje: el adicional como materia no arbitrable
Buena fe contractual
129. En este punto, es importante tener presente el Principio de la Buena Fe que rige todo contrato, principio regulado en el artículo 1362° del Código Civil, el cual señala lo siguiente: “Artículo 1362°. - Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”. … Seguir leyendo Buena fe contractual
Doctrina de los actos propios
12. Otro argumento de la ENTIDAD señala que: “… es importante tener en consideración la DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS, basado en las exigencias del principio general de la buena fe, mediante el cual, las partes de una relación o situación jurídica, deben conducirse con lealtad, rectitud, de mantener un comportamiento coherente, a fin de … Seguir leyendo Doctrina de los actos propios