El contrato de supervisión de obra, aunque independiente, está vinculado al contrato principal. Su supervisor garantiza la correcta ejecución técnico-administrativa, siguiendo las normativas del contrato de obra vigente. Si bien ciertos aspectos se rigen por la nueva ley, otras obligaciones específicas del supervisor se someten a la normativa anterior.
Penalidad por Mora vs. Otras Penalidades en Supervisión: En un contrato de supervisión de obra, ¿el incumplimiento del supervisor en aprobar y registrar las valorizaciones en el plazo establecido constituye un retraso que se sanciona con penalidad por mora?
La penalidad por mora se aplica únicamente al retraso en la ejecución de la prestación principal en un contrato de supervisión, que es el control continuo de la obra. El incumplimiento por retraso en la aprobación de valorizaciones se sanciona con "otras penalidades" según lo previsto en el contrato.
¿El no pago a la supervisión establecido en el artículo 178.2 del Reglamento solo comprende la etapa de levantamiento de observaciones o también incluye la etapa de recepción?
La pregunta sobre las obligaciones de pago de la Entidad hacia el supervisor de obra es crucial, especialmente ante observaciones durante la recepción. El supervisor no recibe pago por trabajos que subsanan observaciones hasta que se verifiquen. Si la obra es aceptada sin observaciones, se mantiene su derecho al pago por la recepción.
Constatación Física Parcial y Validez de la Liquidación: Los Requisitos Mínimos de Participación Contractual
La controversia arbitral surgió por observaciones del PRONIS a la liquidación del contrato de supervisión del Consorcio Supervisor Huancavelica en el proyecto del Hospital de Huancavelica. El Tribunal Arbitral determinó la validez de la liquidación, desestimando las observaciones de PRONIS y reconociendo el saldo a favor del consorcio.
La Naturaleza Accesoria del Contrato de Supervisión: Implicancias para su Liquidación en el Marco de la Contratación Pública
La controversia en el arbitraje involucra la liquidación del contrato de supervisión entre el Consorcio Supervisor Tocache y PRONIED, tras la resolución del contrato de obra por fuerza mayor. El tribunal determinó que el Consorcio no cumplió con los requisitos para presentar la liquidación, ya que existían obligaciones pendientes.
¿Es posible aprobar prestaciones adicional en un contrato de supervisión de obra contratado bajo suma alzada?
"3.1. En el marco de lo dispuesto por la anterior normativa de contrataciones del Estado, una Entidad podía decidir aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de supervisión, siempre que se cumpliera alguno de los supuestos establecidos en el artículo 34 de la anterior Ley o en el numeral 175.4 del artículo 175 del anterior Reglamento; … Seguir leyendo ¿Es posible aprobar prestaciones adicional en un contrato de supervisión de obra contratado bajo suma alzada?
¿El informe de supervisor de obra es vinculante para la Entidad?
En el marco del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (art. 205), la opinión técnica del supervisor es esencial para la toma de decisiones de la entidad en relación a la viabilidad de un adicional de obra. Aunque la normativa no obliga a la entidad a seguir la opinión del supervisor, si decide … Seguir leyendo ¿El informe de supervisor de obra es vinculante para la Entidad?
¿Existe una exigencia legal que implique la suscripción de una adenda al contrato de supervisión -de obra- por la extensión de los servicios de supervisión de obra derivada del atraso imputable al ejecutor de obra?
«3.4. La normativa de Contrataciones del Estado no establece la necesidad de gestionar la suscripción de una adenda por la extensión de los servicios de supervisión de obra derivada del atraso imputable al ejecutor de obra, dado que el supuesto que regula el artículo 189 del Reglamento no constituye una causal de modificación contractual; por … Seguir leyendo ¿Existe una exigencia legal que implique la suscripción de una adenda al contrato de supervisión -de obra- por la extensión de los servicios de supervisión de obra derivada del atraso imputable al ejecutor de obra?
¿La extensión del contrato de supervisión de obra constituye una figura jurídica en sí mismo y también un supuesto de modificación contractual?
«3.2. Corresponde precisar que la extensión de los servicios de supervisión no constituye una figura jurídica en sí misma, sino que obedece a la naturaleza del propio contrato de supervisión que se valoriza en función de su ejecución real y que se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de obra; en consecuencia, dicha extensión … Seguir leyendo ¿La extensión del contrato de supervisión de obra constituye una figura jurídica en sí mismo y también un supuesto de modificación contractual?
CGR # 20 – Riesgo en supervisión
Culminada la obra la supervisión no entregó en el plazo previsto el certificado de conformidad técnica, demorando el nombramiento del comité de recepción y la recepción de obra, debiendo Electro Ucayali S.A. aplicarle penalidad y reconocer gastos generales al contratista.Fuente: Control Concurrente N.° 012-2021-OCI/0478-SCC.https://cutt.ly/YWNx0eo ★★★★★